协议书甲方:XX开发商乙方:业主为便于甲方,乙方签订的编号MF-2007-01及(2009)元民初字第1037号民事判决书的履行和避免日后争议,根据乙方请求,甲,乙双方经协商一致,自愿达成以下协议:一,甲方同意与乙方继续履行编号MF-2007-01,并自愿完全,永久地放弃依商品房买卖合同规定,要求与乙方解除合同及追究乙方逾期付款违约金的权利和一切与履行合同相关的所有权利.二,乙方同意与甲方继续履行编号MF-2007-01并自愿完全,永久地放弃依商品房买卖合同规定,要求甲方承担逾期交房及逾期办理产权初始登记的权利和一切与履行合同相关的所有权利.三,双方同意于本协议签订后五个工作日内办理所购商品房的交接手续,且甲方愿意给予乙方在许可范围内的配合与便利.四,本协议一经签署,即视为双方对履行商品房买卖合同所产生的所有争议已获得完全地,终局的解决.今后双方均不得以任何理由进行反悔和抗辩.五,本协议一式二份,自甲,乙双方签字盖章后生效.双方各执一份,共同遵照执行.甲方:XX开发商代表:乙方:业主签订日期:

本合同签订后，甲方不得将该房屋再转让给第三人。甲方若再转让给第三人，应当按本合同签订定金的千分之一赔偿支付违约金。这个改成：本合同签订后，甲方不得将该房屋再转让给第三方。甲方若再转让给第三方，应退还乙方所支付的全部房款，并按本合同约定总价的20%作为违约金。该违约金应于该房产交易过户前3天支付，甲方对此无异议。若甲方在未支付违约金的情况下与第三方过户，则担保人代其承担违约责任。还有，第2条里改成：五十每天滞纳金，而不要写成罚金。请注意一点，以后不论签什么合同，都必须写的准确，不要用模糊词语，就像你这五十罚金，这是每天50还是20天一共50。 一定要准确的表达你想说的意思，我们平时所说的文字游戏就是这个意思，不能有两种理解。仅供参考 具体以现实为准。

协议书甲方:XX开发商乙方:业主为便于甲方,乙方签订的编号MF-2007-01及(2009)元民初字第1037号民事判决书的履行和避免日后争议,根据乙方请求,甲,乙双方经协商一致,自愿达成以下协议:一,甲方同意与乙方继续履行编号MF-2007-01,并自愿完全,永久地放弃依商品房买卖合同规定,要求与乙方解除合同及追究乙方逾期付款违约金的权利和一切与履行合同相关的所有权利.二,乙方同意与甲方继续履行编号MF-2007-01并自愿完全,永久地放弃依商品房买卖合同规定,要求甲方承担逾期交房及逾期办理产权初始登记的权利和一切与履行合同相关的所有权利.三,双方同意于本协议签订后五个工作日内办理所购商品房的交接手续,且甲方愿意给予乙方在许可范围内的配合与便利.四,本协议一经签署,即视为双方对履行商品房买卖合同所产生的所有争议已获得完全地,终局的解决.今后双方均不得以任何理由进行反悔和抗辩.五,本协议一式二份,自甲,乙双方签字盖章后生效.双方各执一份,共同遵照执行.甲方:XX开发商代表:乙方:业主签订日期:

如果是双方协议增项的，就可以签个补充协议，如果是哪里要修改的在修改处双方签名按手印即可，如果是已过户的买卖合同，可能就要先撤件，不过一般过户的合同和买卖合同也不大一样，过户的只是用来核算税费的，如果是买卖合同就按我上面说的改就行了，只作为参考，希望我的回答能帮到您！