现在很多人给家里进行墙体保温工程。墙体保温是一项节能环保的绿色工程。最简单的是,它有助于建筑物冬暖夏凉,使生活更加舒适。但项目施工需要签订施工合同,保障双方的权益。下面小编为打算给家里进行墙体保温工程的业主提供一份保温工程合同样本。
保温工程合同
雇主:(简称甲方)
承包商:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,特达成如下协议条款,以资共同遵守。
一、项目概况:
项目名称:
项目位置:
工程范围:保温面积约平方米,保温材料厚度mm:工程面积为计划数,双方最终结算以实际收到金额为准。
二。工期:从……开始
三。合同语言和适用的法律、法规和标准:
合同语言:中文。适用法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《外墙外保温技术规范》JGJ144-2004、《居住建筑节能保温工程质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001及现行建筑工程质量检验评定标准等。
四。定价方式:
本工程采用工料承包、单价承包的方式。单价人民币/平方米:总价包括材料费、人工费、运输费、装卸费、管理费、损耗、材料检验、试验费、现场运输、仓储、材料模板制墙、税金、人工费等所有费用。,并且不会计算总价之外的任何其他费用。
五、合同价格:
合同价格暂定:万元(大写:)。最终以双方实际面积的最终结算价格为准。
六。付款方式:
外墙保温材料进场开始施工后一周内,甲方向乙方支付合同总价的20%;保温层施工完成后一周内支付合同总价的50%;施工完成后,监理和甲方将在一周内验收,并计算实际面积。计算完成后,一周内支付实际工程款的80%。工程竣工验收合格后,全部竣工资料移交后一个月内支付实际工程款的95%,预留5%作为质量保修金(保修期一年)。保修期满后,甲方将返还全部保修金。
七。材料要求:
进场产品均为合格产品,经四川省建筑材料产品质量监督检验中心检验合格,符合《居住建筑节能与保温工程质量验收规范》的相关规定。
八。甲方工作:
1.向乙方进行技术交底,及时审批施工方案,并办理相关手续。
2.甲方负责水、电、垂直运输和脚手架。
3.任命现场管理者代表,监督、检查和处理工程质量、进度、验收等事宜。如发现偷工减料、违反操作规程、原材料不符合合同要求等质量问题,有权要求其返工直至合格。如延误工期,乙方应承担违约责任,并拒绝收货。
4.场地满足乙方进场条件后,提前3天书面通知乙方进场。
5.组织竣工验收,办理竣工结算。
6.协调乙方与其他施工单位的关系,协助乙方保护其成果。
九。乙方工作:
1.施工期间,严格控制货物的质量、安全和采购时间,严格遵守国家现行的施工规范和规定。
2.因乙方质量原因造成的财产和人身伤害,乙方应承担一切经济和刑事责任,并负责赔偿一切损失。
3.接受业主委托的监理单位的监督、检查和评价。
4.任命现场管理者代表,监督、检查和处理工程质量、进度、验收等事宜。
5.向甲方提供企业许可证、产品检验报告、合格证等全套软件资料。
6.在合同成果交付甲方验收前,乙方应妥善保管。如有任何损坏或丢失,乙方应自费修复。
7.如因乙方原因造成其他方施工成果受损,乙方应负责赔偿并承担相关责任。
十、工程验收和保修:
1.工程验收:乙方承包的所有工程完工后,与单位工程竣工验收同时进行。
2.工程验收应以本合同约定的工程质量标准和合同内容为依据。如果工程验收达不到本合同约定的标准和内容,乙方应承担相应的条款责任。
3.项目验收包括产品和项目过程中的所有材料。
4.保修范围:乙方承包的所有工程..因乙方质量原因造成的财产损失和人身伤害,乙方应承担全部责任并赔偿所有损失。
5.保修期:自本单位工程综合验收合格之日起一年。在保修期内出现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内到场处理。如乙方不能到场,甲方另行处理,其费用在乙方保修金中支付。
6.保修金额及支付方式:结算总价的5%作为保修金,保修期满且甲方无质量问题后10日内返还保修金。
7.乙方的保修和赔偿义务不受保修金额的限制。如果保修金额不足,甲方有权向乙方追索。
XI合同价格的调整:
1.施工过程中如发生设计变更(有书面依据),双方应根据具体情况另行协商。
2.如施工中增加额外工程,甲乙双方应另行签订补充协议。
十二。违约责任:
1.如乙方未能按期完成工程,每天应向甲方支付合同总额的0.05%作为违约金。逾期15日,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方已支付的全部工程款本息,并赔偿甲方因此遭受的相应损失。
2.乙方施工不符合约定的,视为未能按时完工。竣工是指监理和有关方面对产品和技术档案的验收,但甲方不得无故拖延竣工验收。
3.如果乙方的进场材料和施工工艺不符合约定标准,甲方有权终止合同。乙方应对工期及由此造成的返工损失负全部责任。
4.任何一方无故终止合同,应赔偿对方由此造成的损失。
5.若甲方未能按合同支付工程款,乙方有权停工,并每天向甲方收取合同总价0.05%的违约金,所有损失由甲方承担。
十三。安全文明施工:
1、根据国家、绵阳市现行的安全、文明生产条例及相关规定。
2.在乙方施工期间,www.fdcew.com房产E网应遵守工程建设安全生产的相关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。
十四。不可抗力:
1.因不可抗力导致工期延误的,工期相应顺延。但乙方应承担不可抗力的举证责任,并获得甲方的书面认可..
2.因不可抗力造成的人员、机具、成果在乙方验收前的损失,由双方协商解决。
十五。解决合同纠纷的方式:
1.本合同引起的任何争议应由双方协商解决。
2.协商不成,双方同意向绵阳市涪城区人民法院提起诉讼。
十六。合同的生效和终止:
本合同一式四份,甲方执一份,乙方执一份。经双方法定代表人签字后生效,最终结算价结清后自然失效。
十七。本合同未尽事宜,双方应签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方公司(盖章):乙方公司(盖章):
法定代表人:法定代表人:
代理:代理:
电话:电话:
合同签订地点:
签署日期:年月日
现在越来越多的人选择为自己的房子进行墙体保温工程,主要是因为它可以在冬天使用暖气,夏天使用空来节能。是一个更环保、更方便的提高家居舒适度的工程,但是边肖提醒大家,要记得找正规公司进行,注意签订保温工程施工合同,维护自己的权益。